[文库大全] 劳务合同范文8篇_合同|劳务合同|劳务合同

万年历购物网址日历小说 | 三峰软件天天财富小游戏视频推荐小游戏

TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓

一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓

图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓

图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓

首页日历2023 日历2024 日历2025 日历知识 | 每日头条视频推荐数码知识两性话题情感天地心理咨询旅游天地 | 明星娱乐电视剧职场天地体育娱乐

日历软件煮酒论史历史中国历史世界历史春秋战国三国唐朝宋朝明朝清朝哲学厚黑学心理学 | 文库大全文库分类

电影票房娱乐圈娱乐弱智火研中华城市仙家六爻佛门风水钓鱼双色球戒色航空母舰网球乒乓球足球 nba 象棋体操

知识库 -> 文库大全 -> 合同|劳务合同|劳务合同 -> 劳务合同范文8篇 -> 正文阅读

[文库大全]劳务合同范文8篇

合同|劳务合同|劳务合同

劳务合同范文8篇
　　现今很多公民的维权意识在不断增强，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的劳务合同8篇，希望能够帮助到大家。

劳务合同篇1
　　甲方：
　　乙方：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就工程的劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、承包项目及方式：
　　4、开工日期：20xx年月日
　　竣工日期：20xx年月日
　　总工期：天
　　二、合同文件使用语言文字、标准和法律
　　1、合同语言文字：汉语。
　　2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-20xx、CJJ3-90。
　　3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。
　　三、工程款支付
　　1、工程款支付方式:现金;
　　四、争议的解决：如协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉解决。
　　五、合同份数共计两份，甲乙双方各执一份。
　　六、其它未尽事宜，双方协商再签订补充协议，补充协议与本合同同具法律效力。
　　甲方：乙方：
　　身份证号码：身份证号码：
　　联系电话：联系电话：
　　签订日期：年月日
劳务合同篇2
　　甲方：____________
　　乙方：____________
　　根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
　　一、劳动合同期限
　　第一条本合同劳动期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。
　　二、工作内容
　　第二条甲方同意根据乙方工作需要，派遣人员_____名担任__________工作。
　　第三条甲方所派遣人员应遵守乙方依法制定的规章制度，服从乙方管理。
　　三、劳动保护和劳动条件
　　第四条乙方负责对甲方进行职业道德、业务技术、劳动安全、劳动纪律和甲方规章制度的教育。
　　第五条乙方承担甲方派遣人员（本市外）入店车费，负责工作期间住宿。
　　四、劳动报酬
　　第六条乙方每月______日以人民币形式支付甲方所派遣人员工资月____________元。
　　第七条有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳动合同并及时办变更合同手续。
　　1、甲乙双方协商一致的；
　　2、立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的。
　　五、当事人约定的其他内容
　　第八条乙方同意付甲方准备金（月总工资的20%）______元，准备金由乙方提供派遣计划的同时交付，准备金计入首月工资内。
　　第九条甲方所派遣人员有下列情形之一，乙方可以解除本合同：
　　1、在试用期间被证明不符合录用条件的；
　　2、严重违反劳动纪律和规章制度的；
　　3、严重失职、营私舞弊，对乙方利益造成重大损害的；
　　4、被依法追究刑事责任的。
　　第十条双方解除合同应提前30天通知对方、双方当事人在合同期满30日内可向对方续订合同。
　　六、违约责任
　　第十一条甲乙双方必须严格履行劳动合同，除遇有特殊情况，经双方协商一致不能履行劳动合同的有关内容外，任何一方违反合同给对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小，给对方赔偿经济损失。赔偿金额按有关规定或实际情况确定。
　　七、劳动争议处理及其它
　　第十二条双方因履行本合同发生争议，当事人应当自劳动争议发生之日起，60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
　　第十三条本合同未尽事宜或与今后国家、市人民政府有关规定相悖的，按有关规定执行。
　　第十四条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
　　甲方（盖章）：_________
　　乙方（盖章）：_________
　　日期：_________________
　　日期：_________________
劳务合同篇3
　　甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)
　　按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，甲方将重庆市永川工业园区凤凰湖工业园G区D、E分区边坡处治工程的片石砼挡土墙劳务施工发包给乙方承建，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，达成以下协议。
　　一、工程概况
　　(一)、工程名称：重庆市永川工业园区凤凰湖工业园G区D、E分区边坡处治工程
　　(二)、工程地点：重庆市永川工业园区凤凰湖工业园
　　二、承包内容
　　1、承包单价、工作内容及责任：
　　①片石砼挡土墙：77元/m。
　　②计日工：100元/天。
　　(1)乙方工作内容及责任：
　　基坑捡底找平、模板清理及刷脱模剂、模板加固关模拆模、钢管架搭拆、模板及钢管等材料转运(80m以内)、砼浇筑(搭设卸料槽)及加片石(挡土墙片石含量必须达到40%)、片石短距离运输(10m以内)、沉降缝制作、泄水管安装、墙面打磨、砼养护、片石洒水及清洗等。
　　乙方自带关模、搭拆钢管及砼浇筑等施工工具。自行购买模板加固所用铁丝、钉子、拉杆、套管等材料。乙方应合理使用、爱惜甲方提供的材料机器等，如由于乙方原因造成损坏的，甲方将进行等价罚款。乙方在施工中必须做到工完场清，必须服从甲方现场管理人员的安排。
　　(2)甲方责任：
　　甲方提供水电主线至施工现场。提供模板、钢管、扣件、木方、竹条及4辆双轮手推车(甲方将钢管、扣件等材料交付给乙方使用，每日完工后乙方必须将未使用完的材料的交回甲方指定地点并堆码整齐)。片石、自拌砼等材料运输至施工现场。
　　2、计算规则(工程量计算办法)：按图纸及实际收方计量。
　　3、承包单价：此单价为综合单价已包括相应机具费、安全费(包括施工安全、人身伤亡、保险 )、福利费风险措施及其它费用包干费等，承包单价中途不再作任何调整，一次性包干，不产生任何赶工费，不受天气变化、市场行情、甲方相关工程进度等因数影响。
　　4、违约：
　　如果乙方在施工期间以承包单价过低、施工困难为借口中途停工、阻工、退场，需支付违约金10000元人民币给甲方。
　　5、其他：
　　如果乙方要使用甲方的运输车，乙方需承担运输车使用期间(甲乙双方共用)柴油费用的2/3，甲方承担油费的1/3及运输车租金(使用柴油数量以乙方每次签字认可的加油单为准，柴油价格以当时的市场价为结算依据)。
　　三、工程质量
　　1、质量要求：本工程必须保证工程质量，满足设计、建设方、监理及质检站的检验标准，并满足现行国家验收规范要求。
　　2、凡因乙方自身原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无条件无偿返工，达到工程质量验收标准，并承担返工所消耗的人工、材料、机械等一切费用。
　　3、甲方对乙方有质量否决权，乙方必须服从甲方对质量管理的要求，以及对质量问题的惩处和质量优良的奖励。
　　四、工程工期
　　1、进度要求：乙方必须保证甲方的施工进度要求，按时保质保量的完成当天的工作安排和每周的进度安排(如遇不可抗力因素除外)。
　　2、乙方如果在施工中劳动力不足或机具不足，不能及时增加，不能满足甲方的工期要求，甲方有权立即增加另外的任何人工承包班组进场，并划分工程量，增加的班组如果单项费承包价比乙方单项承包价报价高，则此差价的工程款在乙方的工程款中扣出，补给甲方增加的人工班组。
　　五、安全责任
　　1、在施工中必须注意安全生产，自觉搭设好安全防护，费用已包含在承包单价内。若发生安全事故，费用在3千元/次内，由乙方自行负责;如费用超过3千元/次时，其超过3千元/次的部分，扣除乙方保险公司赔偿部分外，甲方承担超出部分的50%，其余部分由乙方承担。
　　2、工作人员进入施工现场必须遵守并执行现场的安全管理制度。严禁穿拖鞋或醉酒上班，一经发现处以100～200元的罚款。
　　六、付款方式
　　1、按月完成产值的80%支付月进度人工费(每月25日报量，15日付款)，余款在工程完工验收合格后一个月内付清。
　　七、争议
　　1、双方友好协商解决。
　　2、若达不成一致意见，可依法申请调解、仲裁、诉讼。
　　八、合同的生效和终止
　　1、本合同由甲方、乙方均签章之日生效。全部工程结算费用支付完毕后合同终止。
　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，双方共同遵守。
　　甲方：乙方：
　　身份证号：身份证号：
　　年月日年月日
劳务合同篇4
　　招聘方：________________(以下简称甲方)
　　受聘方：________________(以下简称乙方)
　　为保证学校服务工作的正常开展，提高服务质量和效率，甲乙双双本着自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。
　　第一条、工作岗位
　　甲方根据自愿报名、综合考核、择优录用的原则，自签约之日起，聘用乙方为甲方的________________.
　　第二条、工作职责
　　1、________________________.
　　2、________________________.
　　3、________________________.
　　第三条、合同期限
　　1、合同有效期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止，合同期满聘用关系自然终止。
　　2、聘用合同期满，根据甲方工作需要、聘用期间考核结果以及甲乙双双意向，经双方协商同意，可以续签聘用合同。聘任期限另行商定。
　　3、本合同期满后，任何一方认为不再续签聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。
　　第四条、双方的权利和义务
　　1、甲方的权利义务
　　(1)甲方有权根据工作的实际需要，安排乙方的工作任务和工作数量，并对乙方提出具体的工作职责要求。
　　(2)甲方提供给乙方为正常开展工作所必需的工作条件和劳动保护措施，保障乙方的合法权益。
　　(3)甲方根据聘用合同的约定和乙方完成工作任务等情况，按月准时核发乙方应得的工作报酬。
　　2、乙方的权利义务
　　(1)乙方享有参与学校办学、教育教学、促进学校改革发展等方面的权利。
　　(2)乙方每月有权获得由甲方支付的工资(含甲方为乙方缴付的三金：养老保险、医疗保险、失业保险金)________元。
　　(3)乙方接受甲方根据内部岗位、目标责任制要求进行的考核。乙方在甲方聘用期间享受甲方正式教职工一半的节日补贴。
　　(4)乙方在甲方聘用期间，必须由个人向相关机构缴纳基本养老保险、医疗保险等社会劳动保险基金。乙方患病、因公导致负伤、致残的医药、住院费用，由乙方向社保部门提出申请按照国家相关规定予以报销，甲方不再承担与此相关的任何责任。乙方因公负伤、致残治疗期间，享受甲方发给的基本工资。乙方非因公导致负伤、致残的医药、住院费用及其它一切责任，全部由乙方自己承担。
　　(5)乙方在招生奖励等方面享受与甲方教职工同等的待遇。
　　(6)乙方必须遵守《中华人民共和国教师法》及国家有关法律法规;遵守甲方制定的管理服务各项规章制度;如有违反，甲方可按规定予以处理。
　　(7)乙方事、病、婚、丧假，必须执行由甲方制定的《山丹培黎学校教职工考勤办法》。
　　(7)乙方必须完成甲方规定的工作任务。乙方要忠于职守，服从领导，团结同志，关爱学生，努力做好本职工作，维护甲方声誉。
　　(8)、乙方在受聘期间，不得擅自离职、辞职;不得再兼任有报酬性的其它职业。
　　第五条、合同的解除和终止
　　1、因无法抗拒的非人为因素等特殊情况致使本合同无法履行，
　　经双方协商同意可以解除或终止本合同
　　2、乙方有下列情况之一者，甲方可以解除、终止本合同。
　　(1)在聘用期间考核不合格或有违法违纪行为的。
　　(2)不能履行工作职责，品行不端正、品德修养差，经甲方教育仍不改正，在甲方师生中造成恶劣影响者。
　　(3)严重违反甲方规章制度和工作纪律，不服从甲方工作安排的。
　　(4)严重失职，给甲方利益造成重大损害的。
　　(5)被依法行政拘留、刑事拘留、劳动教养的。
　　(6)患病或者因公、非因公负伤、致残，医疗期间或期满后不能从事原工作的。
　　(7)连续旷工达________天以上或聘任一年内累计达________天以上的。
　　(8)聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原合同无法履行，经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议的。
　　第六条、合同解除处理
　　1、如果甲、乙双方一方要解除、终止本合同，需提前________月书面通知对方。
　　2、甲乙双双合同解除后，乙方必须在甲方规定的时间内归还在受聘期间由甲方提供给的设备和财产，交割手续清楚后方可离校，否则甲方有权依法追究己方相关责任。
　　第七条、违约责任
　　合同一经签订，甲、乙双方必须严格履行。任何一方无故擅自解除、终止本合同的，要支付违约金;违约金按未履行合同的时间计算，每少一天，违约金按________元支付。给对方造成经济损失的，还应赔偿对方经济损失。
　　第八条、争议的解决方式
　　甲乙双方因履行本合同发生争议，应协商解决，不愿协商或协商不成的，可向所在管辖地的人事争议仲裁委员会申请仲裁调解;不愿调解或调解不成的，当事人可向人民法院依法起诉。
　　第九条、合同效力
　　1、本合同自甲乙双双鉴字盖章之日起生效。
　　2、合同执行中如有未尽事宜，须经双双协商，作为补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
　　3、本合同一式________份，甲乙双双各执________份。
　　甲方：______________________乙方：______________________
　　代表人：___________________代表人：_____________________
　　电话：______________________电话：______________________
　　日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
劳务合同篇5
　　发包人：(全称)(以下简称甲方)
　　承包人：(全称)(以下简称乙方)
　　依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等，公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。
　　第一条：工程概况及承包工作内容
　　1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。
　　1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、)
　　第二条：承包方式
　　劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时用电用水，施工放线等。
　　第三条合同价款：
　　承包价格每平米建筑面积所有包干单价元，(人防单价 )，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。
　　第四条：付款方式
　　进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。
　　第五条：安全施工，及安全事故责任
　　5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
　　5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现安全事故，承包方自己负责。
　　5.3为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。
　　第六条：工程质量，验收与保修
　　6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
　　6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。
　　6.3承包方必须编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。
　　6.4为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。
　　6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验准及施工图为依据。
　　6.6 在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人承担。
　　6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收，并做好验收前的准备工作，如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。
　　第七条：工期要求
　　7.1施工工期;合同内主体结构20xx年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20000元罚款。
　　7.2必须严格执行双方约定工期，承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场，编制施工进度计划，严格按进度计划施工。
　　第八条：文明施工
　　8.1发包人，承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定，”加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整洁，做到工完料清，材料码放整齐。
　　8.2对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必须报项目部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。
　　第九条：材料机具供应
　　9.1本工程由发包人提供的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。
　　9.2承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等
　　9.3所有防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等由承包方承担。
　　9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的材料和机械设备，由发包人供应到现场(400米内)、
　　9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中直接扣除。
　　承包人指定负责签字验收，发包人指定负责签字。
　　9.6本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料，发现材料浪费，双倍价格赔偿，(正常损耗除外)，承包人按计划提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的`租赁费由承包人承担。
　　第十条：发包人的权利及义务
　　10.1负责提供场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电一个二级箱)等大型机械。
　　10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套)，提供必要的技术资料。
　　10.3负责组织施工检查，验收，监督承包人的工程进度，工程质量，安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
　　10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
　　10.5负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。
　　10.6负责对承包人在安全，质量，工期，现场文明施工等方面的监督，发现有违反约定规定，发包人提出整改意见，督促承包人进行整改，承包人承担造成的损失。
　　10.7负责组织工程验收工作。
　　第十一条：承包人的权利和义务
　　11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证工人的政治素质，身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。
　　11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名，性别，年龄，工种，特殊工种证件及身份证复印件)。
　　11.3在施工生产过程中，承包人必须保证作业人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统一安排。
　　11.4承包人必须按施工图纸，变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。
　　11.5承包人必须服从建委，安全站，质检站，监理，项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。
　　11.6承包人应对作业工人进行安全生产，食品卫生，交通安全等方面教育，自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。
　　11.7承包人负责所有作业人员的“三险”。
　　11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照，国家组织机构代码证，项目经理证，技术员，安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件，特殊工种操作证。
　　第十二条：承包人违约责任
　　12.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在7日内退出施工现场，承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75％办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。
　　12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。
　　12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
　　第十三条：合同争议的解决
　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不愿意和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。
　　第十四条：合同生效与终止
　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
　　本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。
　　第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。
　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日 _________年____月____日
劳务合同篇6
　　委托人(以下简称乙方)：身份证号码：联系方式：联系人住址：
　　受托人：
　　根据甲方驻国外工作需要为了维护甲乙双方的合法权益，甲乙双方本着自愿、平等、协商一致的原则，就甲方接受乙方的委托提供劳务中介服务事宜，共同遵守本合同所列条款达成如下协议：
　　一、服务项目上及费用
　　1、乙方提出申请赴务工。甲方向乙方提供出国务工前往国家的咨询、代办出国申请手续等中介服务。乙方向甲方缴纳出国劳务中介费用人民币元。
　　2、乙方出国劳务所需费用，包括报名费、体检费、培训费、考试费、护照费、国内交通费等均由乙方承担。(机票和签证费合计26000元人民币暂由甲方垫付，乙方需向甲方交纳押金15000元人民币，半年之后甲方返还乙方押金15000元人民币)乙方确认，甲方一旦为乙方办妥上述出国手续，乙方无论何时或何种原因未能出国或出国后中途返回国，上述费用均由乙方承担(押金等其它费用都不退还)。
　　二、甲方的主要权利和义务
　　1、甲方为履行本合同的需要，有权更换国外雇主，乙方必须服从。
　　2、负责与国外雇主之间保持合作关系，并向乙方如实介绍劳务项目的有关情况。
　　3、负责乙方出国和归国的组织工作，以及出国的思想教育、外事教育工作。
　　4、鉴于建设工程劳务中安全等方面的特殊性，甲方负责协助国外雇主对乙方在外劳务期间的工作、生活和现场协调进行安排，以保障乙方的合法权益。
　　5、甲方对乙方提供的所有材料，均负有保密义务，除签证申请的目的之外，不得向无关的第三方透露。
　　三、乙方的权利和义务
　　1、乙方应当如实向甲方提供个人简历，保证具务提供劳务所要求的各项技能，拥有符合中国国家规定要求的资格证书；同时，乙方应保证身体及精神状态良好，以积极努力的态度、高质高效完成劳务工作。
　　2、乙方应全力配合甲方办理各项出国手续，并按时提供相关证件等资料，否则由此造成的损失由乙方自行承担。
　　3、本合同签订后，乙方应服从甲方确定的各项时间安排、保证在办理完签证并购买机票后按时成行，否则相应发生的费用和各项损失均由乙方承担。
　　3-1、本合同期限暂定为一年，自乙方离京之日起至工作期满回国之日止。其中试用期个月。
　　3-2、每天工作9小时，加班另算。
　　4、乙方在国外提供劳务期间，必须严格遵守甲方及国外雇主对劳务事项、生活、分工及在工程所在国各地各项目间的统一安排，以及返回国内时间统一安排。
　　5、乙方应遵守工程所在国的各项法律法规，尊重所在国的风俗习惯，不得有任何违反外事纪律、有损国外雇主和甲方声誉的行为。
　　6、乙方应当严格按照国外雇主的要求提供劳务，如果由于乙方原因而引起返工、修补、重做等情形的，根据所在国法律及国外雇主的规定由乙方承担赔偿责任。
　　7、乙方在提供劳务过程中应当注意节约材料、爱护机械设备和生产工具，如因乙方原因造成非正常损抔的，根据所在国法律及国外雇主的规定由乙方承担赔偿责任。
　　8、未经国外雇主和甲方许可，乙方不得为任何第三方工作或提供劳务，不得从事与本合同劳务关系的其他经营业务事项，不得从事本合同以外的其他商业活动。
　　9、乙方自备个人餐具及其他生活用品。
　　10、乙方到达项目所在国后，必须将护照和工作准证交国外雇主统一管理。
　　四、违约责任
　　1、甲方和乙方应履行合同中全部条款，违约方应承担相应的违约责任。
　　2、甲方违反合同条款造成合同无法履行，甲方应退回向乙方收取的中介服务费。
　　3、乙方向甲方提供虚假文件材料，致使合同无法履行，甲方可以解除合同。
　　4、由于乙方的违法行为，导致本合同无法履行，乙方应承担相关违约责任。
　　五、不可抗力条款
　　1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
　　本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如重大自然灾害、瘟疫、战争、骚乱等。
　　2、当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当立即通知对方，说明不可抗力的发生日期、事件性质、预计持续的时间及对该方履行本合同的影响，并应当自不可抗力发生之日起日内提供证明。
　　3、对不可抗力所造成的影响，双方应及时协商解决办法和补救措施。因不可抗力不能履行合同的一方，应尽力采取合理措施减轻可能给对方造成的损失，否则应对由此而扩大的损失承担赔偿责任。
　　六、生效及终止条款
　　1、本合同于年月日至年月日有效，有效期一年。本合同由乙方及甲方授权代表签署，自签字、盖章之日起生效。
　　2、本合同正本一式两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份。
　　3、根据合同签定协议，自年月日起到年月日止，若甲方原因造成乙方不能出国务工，责任由甲方承担，并退还乙方全部费用元，并视情补偿损失元。
　　附：未尽事宜双方协商处理，如协商不成，任何一方均可向本合同签地人民法院起诉。双方可在同等基础上另行签订补充协议。补充协议不得对本合同的实质内容进行修改，且应该以不违背本合同条款规定为前提。
　　甲方(盖章)：乙方(手印)：
　　甲方授权代表：乙方代理人：
　　年月日
劳务合同篇7
招聘方（简称甲方）
受聘方（简称乙方）
甲乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守．
第一条合同期限
“本合同无一定期限”
第二条职务（或工种）
甲方聘请乙方担任_技工职务（或从事某工种的工作）．
第三条工作时间
除法定节假日（清明、五一、国庆），每天工作时间为八小时．上下班时间按甲方规定执行，（每月最多请假两天，若超过一天则按一天工资扣）（8：30~12:00 13:30~18：00）
（以完成一定工作量为期限的合同，工作时间由双方商定．）
第四条劳动报酬及要求
㈠乙方月薪为__ ￥1800 __元．（第一个月押半个月的工资，至年底发）若需增加，则按乙方的技术水平、劳动态度和工作效率评定，根据所评定的级别或职务确定月薪．
㈡乙方应当严格遵守甲方单位各项规章制度，遵守劳动纪律，服从分配，坚持按时出勤，积极劳动，保证完成规定的各项任务．㈢甲方为乙方提供午餐。
第五条违约责任〈一〉乙方年底前擅自解除合同则抵消半个月的押金．
〈二〉乙方违反劳动纪律或操作规程，给甲方造成经济损失的，甲方有权对其实施管理及分配等
本合同于年____月____日起生效．甲乙双方不得擅自修改或解除合同．合同执行中如有未尽事宜，须经双方协商，作出补充规定．补充规定与本合同具有同等效力．合同执行中如发生纠纷，当事人应协商解决，协商不成时，任何一方均可向单位主管机关或劳动合同的管理机关请求处理本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份
甲方：______________（签字）（指纹）
乙方：______________（签字）____________（指纹）
__ __年_______月_________日
劳务合同篇8
　　甲方：
　　乙方：
　　甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，以资共同遵守本协议所列条款。
　　第一条协议期限
　　因业务所需，甲方同意雇佣乙方在驾驶员岗位工作。本协议有效期为一年，于____年____月____日至____年____月____日。
　　第二条劳务酬报
　　甲方将支付乙方劳务费人民币____元/月，并依法代为扣缴个人所得税。
　　第三条双方的权利义务
　　1、乙方驾驶甲方车辆发生交通事故，一切有关事务的处理均由甲乙双方根据国家政府有关部门作出的责任鉴定书、保险及国家相关法律规定协调进行，负责赔偿相关费用。乙方在交通事故负有全部或主要责任的，甲方赔偿受害人后，有权向乙方全部追偿。
　　2、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，并负有保守甲方商业秘密的义务。
　　3、未经甲方同意，乙方不得将车用与甲方工作之外的任何目的，不得将车交给其他人驾驶，不得私拉乘客。
　　4、乙方如果患病及其他事宜不能提供服务，必须向甲方请假，
　　5、休假期间未能向甲方提供服务，甲方免与支付相应天数的报酬。
　　6、乙方必须遵守交通规则，因违反交通规则、造成的罚款和责任概由乙方负责。
　　7、乙方在车辆进行维修、更换部件、加油等项目时，必须预先告知甲方，同意后乙方才能实施。如果发生乙方人为的汽车故障时，乙方应向甲方赔偿损失，甲方有权从报酬中直接扣除赔偿金额。
　　8、乙方雇用期间禁止饮酒、醉酒驾车，否则，经调查核实甲方有权单方解除合同。
　　9、在雇佣期间，如车辆在甲方指定的停车场被盗，与乙方无关（司机作案或与司机联合作案除外），如乙方司机私自用车造成车辆丢失或被盗，乙方应赔偿甲方车辆损失及停车运行的一切损失。
　　10、甲方负责车辆的一切规费、保险、维修、保养、停放等的费用支出。
　　11、乙方在签订本合同时需要提供合格的体检证明（有体检资质的医疗机构）。合同期内由于乙方隐瞒病情发生的病变后果自负，隐瞒病情经甲方调查属实立即解除合同。
　　第四条协议终止
　　发生下列情形之一，本协议终止：
　　1、本协议期满；
　　2、双方就解除本协议协商一致的；
　　3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。
　　第五条协议的解除
　　甲、乙双方若单方面解除本协议，需提前一个月以书面方式通知另一方。
　　第六条本协议终止解除后，乙方一周之内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失，应予赔偿。
　　第七条依据本协议第四条、第五条约定终止或解除本协议，双方互不支付违约金，违反本协议第三条规定义务的，支付违约金元，给甲方造成损失的，予以赔偿。
　　第八条有关本协议的未尽事宜及因本合同发生的一切争议，应由双方友好协商解决，如协商不能解决时，诉诸人民法院。
　　第九条本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
　　甲方：乙方：
　　____年____月____日____年____月____日

文库大全最新文章

加:2021-08-10 21:03:03 更:2021-08-10 22:45:27

娱乐生活: 电影票房娱乐圈娱乐弱智火研中华城市印度仙家六爻佛门风水古钱币交流专用钓鱼双色球航空母舰网球乒乓球中国女排足球 nba 中超跑步象棋体操戒色上海男科 80后
足球: 曼城利物浦队托特纳姆热刺皇家马德里尤文图斯罗马拉齐奥米兰里昂巴黎圣日尔曼曼联

网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 知识库